装修验收知识篇:某花园工程承包合同

概要：4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；5、负责施工中的成品保护；第七条 甲、乙双方现场代表及责任（一）甲方施工负责人：甘志国 现场代表：郑兵（二）乙方施工负责人：土建：何双武 绿化：费文涛现场代表：（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。第八条 材料的认定及采购（一）乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条 违约责任（一）甲方违约责任：1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；(装修知识www.65jz.com 提供)3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。 （二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时

装修验收知识篇:某花园工程承包合同,标签：验收规范,工程验收单范本,验收报告,http://www.65jz.com
4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工；
5、负责施工中的成品保护；
第七条 甲、乙双方现场代表及责任
（一）甲方施工负责人：甘志国
    现场代表：郑兵
（二）乙方施工负责人：土建：何双武 绿化：费文涛
现场代表：
（三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通
知的代表。
第八条 材料的认定及采购
（一）乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
（二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
第九条 违约责任
（一）甲方违约责任：
1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失；
2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失；(装修知识 www.65jz.com 提供)
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金。
（二）乙方违约责任：
乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5‰向甲方支付违约金。
第十条 争议解决方式
  在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条 本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条 未尽事宜，双方协商解决。
第十三条 本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）：           乙方（盖章）：

法人代表：             法人代表：

委托代理人：           委托代理人：

二○○一年十二月七日

上一页  [1] [2]